南充法律问答顾问

根据合同约定的内容解决

巴中法律问答顾问

按照合同约定解决

广安法律问答顾问

发包方不验收建设工程承包人可以向发包方提交竣工验收报告，之后发包人拖延验收的，自承包人提交验收报告之日为竣工日期，承包人可以要求发包人支付工程款。法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

律赞网lawun.net，致力打造一个律师咨询、在线学习的法律法规知识平台